2023不锈钢来料加工合同3篇(范例推荐)
不锈钢来料加工合同1 甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,下面是小编为大家整理的2023不锈钢来料加工合同3篇(范例推荐),供大家参考。
不锈钢来料加工合同1
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的` _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量验收:
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章):乙方(单位盖章):
甲方代表签字:乙方代表签字:
_____年_____月____日
不锈钢来料加工合同2
甲方(发包方):________________________
乙方(承包方):___________________________
第一条、工程概况
1、工地名称:___________________________________
2、工地位置:___________________________________
3、门窗面积:__________________________________
4、工程日期:______年______月_______日
4、制作加工造价:
工程安装单价:_______元/㎡,预计__________*方米,总造价:_______元(结算按照实际*数计算)。
第二条、付款方式:
1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。
2、待工程验收合格后,乙方制作加工总费用的90%的金额,以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。
3、待工程验收合格后,甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金,保质期满后无条件支付,保质期为1年。
第三条、门窗制作加工安装要求:
1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。
2、甲方下发的制作加工图纸,乙方核对后再进行制作加工。
3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。
4、乙方有责任提供制作加工料单。
第四条、制作加工材料:甲方只负责提供主材料:方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料,如:焊条、切割片等一切辅料自行承担。
第五条、质量要求:
1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方,乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守,损失全部由乙方负责。
2、在加工过程中,甲方提出变更原设计方案,乙方必须给予配合。
第六条、乙方职责
1、在规定的时间内完成工作量。
2、乙方应注意安全制作加工,遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》,如造成事故责任或因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。
第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第八条、本合同一式二份,经双方签字即日起,都具有法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):_____________
电话:_____________电话:_______________
_____年_____月____日
不锈钢来料加工合同3
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格;
2、 略;
3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的`垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章):
乙方(单位盖章):
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年 月 日
推荐访问:来料加工 不锈钢 合同 不锈钢来料加工合同3篇 不锈钢来料加工合同1 不锈钢加工合同范本 不锈钢材料合同 钢结构来料加工合同
上一篇:不锈钢加工厂合同3篇(精选文档)
下一篇:不要害怕作文3篇
最新推荐New Ranking
小学一年级班主任个人总结班主任工作是琐碎、繁忙的,然而做好班主任工作是一个好教师的标志,也能从...
22023年商场管理者的年终总结3篇商场管理者的年终总结有句话叫做“入对门、跟对人”,也就是讲一个人在选择自己的事业时,要选择一个...
3新学期班主任总结15篇【通用文档】新学期班主任总结刚入学的新生对职业学校充满了好奇和浪漫的幻想,似乎已经摆脱了最痛苦的学习生活,...
42023年度维修年终总结14篇维修年终总结一、日常工作完成情况1、20__年度共完成约项零维修工作,其中有公共区域,业主维修,商户...
52023年度开展教学教研活动总结15篇(范例推荐)开展教学教研活动总结我们始终落实县局的各项规定,认真组织学习《漳州市教学教研常规(修订本)》。结...
62023年度五年级语文老师教学总结13篇【完整版】五年级语文老师教学总结这学期来本人认真执行学校教育教学工作计划,转变思想,积极探索,改革教学。...
7小学教师语文课堂教学总结6篇(完整)小学教师语文课堂教学总结时光如星域间的流星,来去匆匆,一个学期的教学有结束了。本学期我在去年担...
8最新医院年度总结14篇最新医院年度总结作为一名市级医院的护士,自离开学校进入医院真正接触到病人后,我深刻体会到虽然在...
92023年医院工作岗位个人总结3篇(全文完整)医院工作岗位个人总结一、20--年基本工作情况工作方面,我认真履行岗位职责,踏踏实实的做好本职工作...
10生产车间主任个人年终总结3篇生产车间主任个人年终总结一、改造实施生产线的拆装由专业改造公司进行,生产线的具体项目改造由专业...